Договор на шеф монтаж оборудования

Договор на шеф монтаж оборудования Юристы сайта Правовед. Вы можете ознакомиться с образцом договора подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования бесплатно. Посмотрите пример документа перед обращением к юристам сайта! Опишите документ, который вам нужен. Предлагаем Вашему вниманию удобный и качественный документ Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования, составленный профессиональным юристом.

Содержание

Для решения вашей проблемы ПРЯМО СЕЙЧАС
получите бесплатную ЮРИДИЧЕСКУЮ консультацию:

+7 (499) 653-60-72 Доб. 355 Москва
+7 (812) 426-14-07 Доб. 525 Санкт-Петербург

Шеф-монтаж

Услуги и работы, осуществляемые Исполнителем согласно данному Договору, именуются далее по тексту — Услуги. Заказчик создает Исполнителю необходимые условия для выполнения Услуг, принимает их результаты и оплачивает эти Услуги согласно условиям, указанным в настоящем Договоре. Под шеф-монтажом понимается технический текущий контроль за проведением монтажа силами Заказчика.

Под пуско-наладкой понимается выполнение работ по регулировке, тестированию и настройке Оборудования в соответствии с требованиями Производителя и пожеланиями Заказчика. Указанная цена, оплачиваемая в рублях, не содержит российский НДС на предоставляемые Исполнителем на территории Российской Федерации Услуги.

Все банковские расходы, связанные с переводом платежей по настоящему Договору, осуществляются за счет Заказчика. Платежные обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания соответствующей суммы с его расчетного счета. Исполнитель обязуется оказать Услуги, предусмотренные настоящим Договором, в течение календарных дней с даты начала работ. Исполнитель приступает к оказанию Услуг не позднее дней с момента уведомления Заказчиком о готовности проведения работ. Шеф-монтаж и пуско-наладка Оборудования осуществляется при условии своевременного и надлежащего исполнения Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора своих обязательств по выделению персонала, подготовке оснований, на которых будет монтироваться Оборудование и выполнению других действий, предусмотренных настоящим Договором.

Заказчик должен самостоятельно подготовить бетонные основания согласно рабочих чертежей компании-производителя, предоставляемых Исполнителем.

Заказчик несет полную ответственность за правильность выполнения работ по подготовке бетонного основания согласно чертежам, за соблюдение технологии заливки и отвердевания бетона, за соответствие рекомендованных материалов применяемым.

Заказчик обязан оплатить стоимость Услуг в соответствии с условиями Договора, в том числе стоимость самих работ, транспортные и дополнительные расходы, расходы на питание и проживание специалистов Исполнителя в период выполнения работ. Заказчик обязан за дней до начала выполнения монтажных работ письменно сообщить Исполнителю о планируемой дате начала Работ. Заказчик предоставляет своих специалистов, имеющих необходимую квалификацию для выполнения работ, или, по своему усмотрению, привлекает субподрядчика, специалисты которого имеют необходимую квалификацию для выполнения работ.

В шеф-монтаж не входит обучение персонала работе на оборудовании. В зависимости от сложности устанавливаемого оборудования и квалификации персонала время обучения может занимать до дней и оплачивается отдельно.

Монтажные работы осуществляются силами специалистов Заказчика под руководством представителя Исполнителя. Заказчик обязуется обеспечить соблюдение своим монтажным персоналом указаний персонала Исполнителя.

После того, как Исполнитель полностью завершил оказание Услуг по шеф-монтажу, Исполнитель заявляет о том, что Услуги по шеф-монтажу выполнены в полном объеме. Проверка проводится при участии представителей Заказчика. Незначительные дефекты, которые не влияют на работоспособность Оборудования и не препятствуют его использованию по назначению, не могут служить причиной неподписания Заказчиком Акта сдачи-приемки.

Данные незначительные дефекты должны быть зафиксированы в Приложении к Акту сдачи-приемки и устранены Исполнителем в сроки, оговоренные в этом Приложении, но не позднее месяца с даты подписания Акта сдачи-приемки Услуг. Если Заказчик не подписывает Акт сдачи-приемки из-за значительных функциональных недостатков, возникших по вине Исполнителя, он в течение календарных дней направляет Исполнителю письменное обоснование отказа. Затем составляется Акт функциональных недостатков.

Конкретный срок устранения недостатков будет зависеть от сложности недостатков и будет согласован одновременно с Актом функциональных недостатков.

Максимальный срок устранения недостатков — не более дней с момента подписания Акта функциональных недостатков. Устранение недостатков осуществляется за счет Исполнителя и Заказчик незамедлительно производит приемочные испытания. В том случае, если Исполнитель не получает письменное обоснование Заказчика о неприемке Услуг из-за значительных функциональных недостатков предоставленных Услуг, то приемка считается состоявшейся через календарных дней после того, как Исполнитель передал Заказчику для подписания Акт сдачи-приемки, и Исполнитель вправе считать, что результат Услуг прошел процедуру приемки, и что обязательства Исполнителя по настоящему Договору выполнены полностью и надлежащим образом.

Исполнитель в указанном случае составляет односторонний Акт сдачи-приемки Услуг, который будет иметь такую же юридическую силу, как и Акт сдачи-приемки Услуг, подписанный Заказчиком. Результат Услуг прошел процедуру приемки, и обязательства Исполнителя по оказанию Услуг выполнены полностью и надлежащим образом с даты подписания Акта сдачи-приемки Услуг по договору, в соответствии с Договором, а также с даты начала коммерческой эксплуатации Оборудования Заказчиком.

Исполнитель несет ответственность за качество предоставляемых Услуг в течение гарантийного срока, установленного в настоящем Договоре. Гарантийный срок на оказанные Услуги по данному Договору устанавливается месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки Услуг согласно настоящего Договора. В случае обнаружения в ходе гарантийного срока каких-либо скрытых недостатков результата оказанных Услуг по настоящему Договору, которые не могли быть обнаружены Заказчиком в ходе приемки результата Услуг, Исполнитель обязан в согласованные с Заказчиком сроки устранить данные недостатки за свой счет до полного восстановления функционирования Оборудования.

Максимальный срок устранения недостатков — не более дней с момента их обнаружения. Предъявление Заказчиком иных требований в связи с недостатками Услуг исключается. Любые требования, связанные с недостатками результатов Услуг, могут быть предъявлены Заказчиком только, если они были обнаружены исключительно в течение гарантийного срока, установленного настоящей статьей. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель возмещает Заказчику все убытки, связанные с невыполнением или ненадлежащим выполнением настоящего Договора.

Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Заказчика. При отсутствии надлежаще оформленного письменного требования пени не начисляются и не уплачиваются. Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Исполнителя. При отсутствии надлежаще оформленного требования пени не начисляются и не уплачиваются.

При досрочном прекращении действия Договора Стороны должны произвести все взаиморасчеты не позднее даты его прекращения. Исполнитель за свой счет возмещает Заказчику все убытки, связанные как с нанесением ущерба имуществу Заказчика, так и с предъявлением требований иных лиц о причинении вреда имуществу указанных лиц, возникшего в связи с выполнением строительно-монтажных работ.

Исполнитель за свой счет возмещает Заказчику все убытки за все время несанкционированного перерыва в оказании Заказчиком или третьими лицами услуг, возникшего в результате выполнения работ. Уплата санкций и возмещение убытков не освобождает Стороны от взятых на себя обязательств по настоящему Договору. При досрочном прекращении действия Договора Стороны должны в десятидневный срок произвести все взаиморасчеты, в т. В случае, если к моменту прибытия специалистов Исполнителя Заказчик не успеет подготовить бетонное основание станка или оно не будет соответствовать требованиям и признано негодным для монтажа, а также если будут обнаружены иные факторы, препятствующие началу работ по шеф-монтажу, а именно: отсутствие электричества, препятствие доступа к станку и т.

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Стороны по данному Договору частично или полностью освобождаются от ответственности за нарушение договорных обязательств. Под форс-мажором понимаются чрезвычайные обстоятельства, которые произошли после подписания Договора в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, включая, но не ограничиваясь ниже перечисленными обстоятельствами: война, пожар, революция, забастовка, природные катастрофы и др.

Если время действия форс-мажора не превышает месяцев, то Стороны должны придерживаться условий Договора, при этом сроки выполнения Услуг и сроки оплаты продлеваются на срок действия форс-мажора. По истечении этого срока Стороны имеют право договориться о дальнейших действиях.

В случае форс-мажора обе Стороны обязуются в течение дней с момента возникновения таких обстоятельств сообщить любым из доступных способом связи о начале и завершении чрезвычайных обстоятельств, а затем в течение следующих календарных дней подтвердить сообщение в письменной форме. Настоящий Договор и все Приложения к нему, а также иная информация, полученная Сторонами при исполнении настоящего Договора, рассматриваются как конфиденциальные сведения и не подлежат передаче любым третьим лицам в течение срока действия Договора без письменного согласия на это другой Стороны.

По письменному соглашению Сторон, подписанному уполномоченными представителями и скрепленному печатями Сторон. Уплаченный Заказчиком аванс соответственно частично или полностью возвращается Исполнителем в случае, если на момент расторжения Договора Услуги были выполнены на сумму, меньшую суммы уплаченного аванса.

Взаиморасчет при досрочном прекращении действия Договора осуществляется Сторонами в течение банковских дней с даты уведомления о прекращении Договора. Сторона, расторгнувшая настоящий Договор в одностороннем порядке в связи с нарушением другой Стороной своих обязательств, вправе потребовать от другой Стороны возмещения разумных и доказанных расходов, связанных с таким расторжением. Ко всем спорам и разногласиям, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будет применяться законодательство Российской Федерации.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами. Все попытки разрешить спор путем переговоров считаются неудавшимися, как только одна из Сторон предоставит письменное уведомление об этом другой Стороне. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит разрешению в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде.

Перейти к контенту Договора Агентский договор Акты Брачный договор Доверенности Договор авторского заказа Договор аренды Договор дарения Договор займа Договор залога Договор комиссии Договор коммерческой концессии Договор купли-продажи Договор мены Договор оказания услуг Договор перевозки Договор подряда Договор поставки Договор сотрудничества Договор ссуды Договор управления имуществом Договор хранения Договор цессии Другие документы Завещания Заявления Претензии Приказы Вторичная недвижимость Первичная недвижимость.

Заказчик Юр. Исполнитель Юр. Если у Вас есть вопросы, проконсультируйтесь у юриста. Понравилась статья? Поделиться с друзьями:. Вам также может быть интересно. ДОГОВОР на выполнение проектных работ и оказания услуг по техническому сопровождению согласования проектной документации. Добавить комментарий Отменить ответ. Договора Агентский договор Акты Брачный договор Доверенности Договор авторского заказа Договор аренды Договор дарения Договор займа Договор залога Договор комиссии Договор коммерческой концессии Договор купли-продажи Договор мены Договор оказания услуг Договор перевозки Договор подряда Договор поставки Договор сотрудничества Договор ссуды Договор управления имуществом Договор хранения Договор цессии Другие документы Завещания Заявления Претензии Приказы Вторичная недвижимость Первичная недвижимость.

Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.

Образец договора на шеф монтаж

Исполнитель обязуется произвести шефмонтаж и запуск в эксплуатацию оборудования, а Заказчик обязуется оплатить оборудование, работы по шефмонтажу и запуску в эксплуатацию оборудования в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Приложение подписывается обеими сторонами одновременно с Договором, и является его неотъемлемой частью. Если в процессе шефмонтажа по желанию Заказчика будут внесены изменения в работе, требующие дополнительного оборудования, материалов и дополнительных работ, то стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору. Заказчик обязуется выплатить полную стоимость дополнительного оборудования, материалов и работ.

Шеф-монтаж, пуско-наладка или обучение персонала не включены в стоимость оборудования. Для подавляющего.

Исполнитель руководствуются условиями Договора. Персонал Исполнителя выполняет пуско-наладку оборудования в. Образец договора на шефмонтаж оборудования для наружной. Предприятие планирует закупить оборудования на условиях поставки.

Договор на шеф-монтаж

Кроме того, шеф-инженеры обеспечивают учебу эксплуатационного персонала заказчика - знакомят его с устройством и особенностями работы нового оборудования. Шеф-монтажные работы оформляются или в форме дополнительного пункта в договоре поставки, при этом стоимость услуги включается в общую сумму договора, или в форме отдельного договора на проведение шеф-монтажних работ. Шеф-монтаж нивелирует многие трудности организационного и технического характера, которые неминуемо возникают при монтаже нового, незнакомого персоналу оборудования. При работе с большинством заказчиков специалисты "РЗВА" настойчиво рекомендуют проведение шеф-монтажа силами отдела инжиниринга. Проверка комплектующих, метизов, монтажных элементов и материалов. Обучение персонала эксплуатации особенностям работы оборудования и его обслуживания. Техническое консультирование персонала заказчика в процессе исполнения ими монтажных работ. Мы в социальных сетях:.

Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования

Услуги и работы, осуществляемые Исполнителем согласно данному Договору, именуются далее по тексту — Услуги. Заказчик создает Исполнителю необходимые условия для выполнения Услуг, принимает их результаты и оплачивает эти Услуги согласно условиям, указанным в настоящем Договоре. Под шеф-монтажом понимается технический текущий контроль за проведением монтажа силами Заказчика. Под пуско-наладкой понимается выполнение работ по регулировке, тестированию и настройке Оборудования в соответствии с требованиями Производителя и пожеланиями Заказчика.

Калькуляция всех видов работ по настоящему договору приведена в приложении А. В случае обнаружения Подрядчиком в ходе проведенияшеф-монтажных работ, не учтенных в договоре, но необходимых дополнительных работ, осуществление которых повлечет увеличение согласованной договорной стоимости, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику.

Автор: snappy , 17 Ноября в Подряд, возмездное оказание услуг. Вот и просьба у меня: поможите, люди добрые. Если у кого есь болванка такого договора или понятия, условия, знаете что-нибудь из практики - поделитесь.

Договор на шеф-монтажные работы образец бланк

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Подписаться на рассылку Рассылка. Уведомление о пополнение базы документов новыми образцами.

Эти же документы помогут решить вопрос о том, как узнать накопления по военной ипотеке. По итогам проверки инвентаризационная комиссия оформляет акт инвентаризации расчетов с кредиторами.

У меня вообще энурез. С помощью данного заявления организация обеспечивает восстановление своего материального положения, существовавшего до участия в торгах или аукционах. Под материальным возмещением понимается денежная сумма, которая возвращается ее плательщику из бюджета в установленных законом случаях.

Не менее важна валовая прибыль и для тех бизнесменов, которые планируют расширить свое дело, но нуждаются в кредитовании.

Следующий Суд был 04 апреля 2016 года, и иск удовлетворен, это означает, что мужа выписали. Справка банка о выплаченных процентах по ипотеке (если вычет на проценты).

Как правильно его выполнить. Необходимо отметить, что сам по себе факт отбытия необходимого количества месяцев или лет в исправительном учреждении не влечет автоматического освобождения заключенного. Сокращения слов в официальных документах не допускаются. Также можно задействовать утвержденный Госкомстатом в отмеченном выше постановлении бланк путевого листа формы 4-С. На данный момент уже действуют технические регламенты, которые определяют, что в зимнее время все автомобили должны быть укомплектованы зимними шинами.

От радостного 9 Мая 1945 года нас отделяет 73 года, поэтому им за 90.

Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования. Содержание. ДОГОВОР ПОДРЯДА; 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА; 2. ЦЕНА ДОГОВОРА; 3.

Новые технологии в сфере административной части здравоохранения необходимы. Нужно провести настоящее служебное расследование, согласно ст. Обладание расположенной на рассматриваемой территории жилплощадьюприобретённой до 1990 года, но по какой-либо причине, не оформленной в собственность до настоящего момента.

Сотрудники этой организации отстаивают права квартиросъемщиков и, вероятно, примут сторону должника. Или они выплачиваются наличными через кассу. Начала она мне рассказывать про негосударственный пенсионный фонд, все отлично рассказала и предложила заключить договор.

То есть максимальный срок подачи - через четырнадцать месяцев со дня отправки последнего уведомления. Некоторые вещи вернуть нельзя, но обувь к их числу не относится. Но сам факт обращения возможно повлияет на должника. Помимо указанных вредных факторов, промышленные альпинисты подвержены влиянию таких внешних негативных воздействий, как поломки ненадежных конструкций, риск обрыва страховочного оборудования и падения в высоты, а также падение на работника различных предметов сверху.

Из статьи читатели узнают, какие основные документы нужно собрать для получения ипотечного кредита.

Зачем нужно вписывать детей в паспорт. По их словам, сотрудники компании либо не выплачивают денежные суммы вообще, либо неоправданно их занижают. Его срок равняется 36 мес. Справка о составе семьи имеет короткий срок действия - всего 10 дней. Порядок доставления несовершеннолетних прописан в Федеральном законе от 24.

Обычно срок службы счётчиков горячей и холодной воды достигает 12-ти лет. Сегодня его сумма зафиксирована на отметке 453000 рублей. Полторы таких величины - это 16. Как следствие, инвалидам, включая детей-инвалидов, которые имеют автомобили на основании медицинских показаний, положена компенсация. Если есть воля покойного в отношении распределения своего имущества, то вступить в права наследства смогут только лица, которые были упомянуты в завещании.

Каждый из них содержит свои плюсы и минусы, а также особенностикоторые следует учитывать, определяясь с выбором варианта. Ведь и оплачивать лично приходится мне, а не им, даже если они и дают на это деньги.

Дефектная ведомость - образец. Чтобы было более наглядно, разберем несколько видов журналов, которые могут вестись в разного рода предприятиях. В данном обращении должны быть прописаны следующие сведения: данные судебной инстанции, в которую обращается истец (наименование, адресные данные и пр.

В уведомлении указывают итоги проведения проверки, а также меры, которые были применены к работодателю для исправления выявленных нарушений.



1

  • brookagtame :

    Мест то в тюрьмах на всех хватит?....

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.